Contraloría - Dictamen N° 58061 2016

El Dictamen N° 58.061 de 2016 rechaza la reconsideración solicitada por la Municipalidad de Rauco respecto al pago de intereses a Constructora Cantera S.A. por atraso en pagos de obra. Se confirma el criterio del Oficio N° 10.090 de 2015, responsabilizando al municipio por los intereses.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Alcalde de la Municipalidad de Rauco
• Materia: Improcedencia de reconsideración sobre pago de intereses en contrato de obra.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración del Oficio N° 10.090, de 2015, de la Contraloría Regional del Maule, relacionado con el pago de intereses a Constructora Cantera S.A. por atraso en estados de pago de la obra “Reposición edificio municipal Rauco”.
• Hechos relevantes: La constructora reclamó el pago de intereses conforme al artículo 29 de las bases administrativas generales para contratos de ejecución de obras por sistema de pago contra recepción (aprobadas por el decreto N° 108, de 2009, del Ministerio de Obras Públicas).

III. MARCO NORMATIVO

• Bases administrativas generales para contratos de ejecución de obras por sistema de pago contra recepción, artículo 29.
• Decreto N° 108, de 2009, del Ministerio de Obras Públicas.
• Resolución N° 180, de 2012, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).
• Decreto alcaldicio N° 524, de 2012 (convenio mandato).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede la reconsideración del Oficio N° 10.090, de 2015, que instruyó a la Municipalidad de Rauco el pago de intere...