Contraloría - Dictamen N° 74733 2016

Dictamen 74733 de 2016, rechaza la reconsideración del oficio 7852 de 2016 de la Contraloría Regional del Bío-Bío sobre contrato de obras. Se determina que no procede la indemnización solicitada por aumentos de plazo, al haberse entregado los terrenos con anterioridad a las solicitudes de prórroga.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Rodrigo Iván Medina Donnay
• Materia: Rechazo de reconsideración sobre indemnización por aumentos de plazo en contrato de obras.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración del oficio N° 7.852, de 2016, de la Contraloría Regional del Bío-Bío, que denegó una indemnización.
• Hechos relevantes: El recurrente solicitó una indemnización al SERVIU por los mayores gastos generales derivados de los aumentos de plazo otorgados en el contrato "Erradicación de Familias en Aldeas de Emergencia, Región del Bío - Bío, comunas de Penco, Talcahuano y Tomé".

III. MARCO NORMATIVO

• dto 236/2002 VIVIE art/92 inc/2: Establece el derecho a reajuste y pago de mayores gastos generales si la falta de entrega del terreno ocasiona atrasos.
• dto 236/2002 VIVIE art/90: Dispone la indemnización al contratista por mayores gastos generales si se aumentare el plazo del contrato en virtud de la aplicación del artículo 92.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede la indemnización solicitada por el contratista debido a los aumentos de plazo en el contrato de obras.
• Argumentación CGR: La Contraloría General de la República (CGR) concluye que no se verifica la hipótesis del artículo 9...