Contraloría - Dictamen N° 76188 2016

Dictamen N° 76.188, de 2016. Se pronuncia sobre cumplimiento de dictámenes relativos al contrato "Mejoramiento Borde Costero La Poza, Talcahuano". CGR reitera observaciones sobre multa y da por cumplido lo instruido sobre aumento de plazo en convenio modificatorio N° 10.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Obras Portuarias (DOP)
• Materia: Cumplimiento de dictámenes previos sobre contrato de "Mejoramiento Borde Costero La Poza, Talcahuano".

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La DOP informa sobre las acciones realizadas en cumplimiento de lo dispuesto en dictámenes anteriores de la Contraloría General de la República (CGR) relacionados con reclamos de la Constructora Edeco Comsa S.A.

III. MARCO NORMATIVO

• Resolución N° 49, de 2011, de la Dirección de Obras Portuarias (DOP).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Verificar el cumplimiento por parte de la DOP de las instrucciones impartidas en los dictámenes previos de la CGR.
• Argumentación CGR:
  • Respecto a la partida global “Tuberías subterráneas PVC”, la CGR considera que el asunto está en vías de solución, dado el acuerdo entre la DOP y la contratista sobre el precio propuesto.
  • En relación con la multa por el cumplimiento tardío de la instrucción de la inspección fiscal, la CGR reitera su criterio de que la sanción debe ser dejada sin efecto, ya que la demora se produjo por causas ajenas a la contratista.
  • En cuanto al aumento de plazo dispuesto en el convenio modificatorio N° 10, la CGR da por cumplido lo instruido, consid...