Contraloría - Dictamen N° 79788 2016

Dictamen N° 79.788, 02-XI-2016, sobre resolución N° 450/2016 de la Dirección de Vialidad que aprueba convenio ad referéndum N° 1, relativo a la asesoría a la inspección fiscal del contrato “Mejoramiento ruta 203-CH”. Contraloría se abstiene de dar curso por falta de justificación en el mantenimiento de consultora durante paralización de obra y disminución del contrato.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Vialidad
• Materia: Observaciones a convenio de asesoría a la inspección fiscal por Contraloría General de la República.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Aprobación del convenio ad referéndum N° 1, relativo a la asesoría a la inspección fiscal del contrato “Mejoramiento ruta 203-CH, Sector Punahue-Puerto Fuy, tramo Dm. 93.286,12 al Dm. 110.118,69, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos”.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia de dar curso al convenio de asesoría a la inspección fiscal, considerando la paralización de la obra y la disminución del contrato.
• Argumentación CGR: La Contraloría General se abstiene de dar curso al instrumento por las siguientes razones:
  • No se justifica la necesidad de mantener al equipo de la consultora durante el período de paralización de la obra, que se extiende desde el 15 de mayo al 14 de septiembre de 2016, según la resolución exenta N° 3.476 de la Dirección de Vialidad.
  • No se acompañan los antecedentes que justifican la disminución del contrato por las inasistencias de los integrantes del equipo, entre el segundo y décimo mes de iniciada la consultoría, por lo que procedería aplicar la multa por ausencia de personal...