Contraloría - Dictamen N° 84055 2016

Dictamen 84055 de 2016. Contraloría se abstiene de aprobar convenio modificatorio de contrato de asesoría de la Dirección de Vialidad, debido a falta de justificación para mantener consultora durante paralización de obra y variaciones no justificadas en cargos. Aplica jurisprudencia sobre toma de razón.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Vialidad
• Materia: Observaciones al convenio modificatorio de contrato de asesoría a la inspección fiscal por Contraloría.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Aprobación de convenio ad-referéndum N° 1 modificatorio del contrato “Asesoría a la inspección fiscal mejoramiento ruta 251-CH (ex Y-205), sector Castillo - Frontera, tramo Dm. 29,15 al Dm. 6.345,00, provincia de Última Esperanza, región de Magallanes y Antártica Chilena”.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Justificación de mantener al equipo de la consultora durante el período de paralización de la obra y variaciones en los cargos del personal.
• Argumentación CGR: Contraloría General se abstiene de dar curso al instrumento debido a la falta de justificación para mantener al equipo de la consultora durante la paralización de la obra desde el 1 de mayo al 1 de junio de 2016. Se observa que la resolución exenta Nº 5.125, de 26 de octubre de 2016, de la Dirección de Vialidad indica que la paralización fue desde el 1 de mayo al 31 de agosto del año en curso, pero la minuta explicativa de la modificación Nº 1 solo alude a la paralización entre el 01 de junio al 31 de agosto. Además, se identifican cargos de “jefe de laboratorio y top...