Contraloría - Dictamen N° 85639 2016

Dictamen N° 85.639 de 2016. Se abstiene de dar curso a la resolución N° 79 de 2016 del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba la liquidación final del contrato "Operación de 18 pozos en el sector de El Escorial comuna de Panquehue", por inconsistencias en las cantidades de partidas, acreditación de la fecha de término y demora excesiva en la emisión del acto.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Ministerio de Obras Públicas
• Materia: Observaciones a la resolución que aprueba la liquidación final de contrato de operación de pozos.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Proceso de toma de razón de la Resolución N° 79, de 2016, del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba la liquidación final del contrato “Operación de 18 pozos en el sector de El Escorial comuna de Panquehue, región de Valparaíso”.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinación de la procedencia de la toma de razón de la resolución que aprueba la liquidación final del contrato.
• Argumentación CGR: La Contraloría General se abstiene de dar curso al instrumento debido a las siguientes observaciones:
  • Inconsistencias en las cantidades de las partidas "instalación de faena", "energización a través de grupo electrógenos y conexión a grupo de bombeo para cada pozo" e "informe periódicos y final", las cuales son incrementadas en fracción de enteros, siendo que la medición es por "Unidad Nº".
  • Insuficiente acreditación de la fecha de término de los trabajos, existiendo una solicitud de recepción única de la obra del 17 de febrero de 2015, mientras que la fecha de término correspondía al 2 de junio de 2014.
  • Demora excesiva ...