Contraloría - Dictamen N° 85809 2016

Dictamen 85809 de 2016. Contraloría General se pronuncia sobre reclamo de empresa por demora de Gendarmería en recepción de obra "Mejoramiento Jardín Infantil Institucional". Insta a Gendarmería a adoptar medidas para la recepción a la brevedad, informando a la CGR.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Espacio Arquitectura y Construcción Limitada
• Materia: Retraso en recepción de obra y solución de trabajos extraordinarios en contrato de mejoramiento de jardín infantil.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo por la falta de recepción provisoria de las faenas y la no solución de los trabajos extraordinarios, pese al tiempo transcurrido desde el aviso de término.
• Hechos relevantes:
  • Contrato “Mejoramiento Jardín Infantil Institucional” adjudicado a Espacio Arquitectura y Construcción Limitada mediante resolución exenta N° 10.655, de 2015, de Gendarmería de Chile.
  • El contratista comunicó el término de las obras mediante carta de 2 de febrero de 2016.
  • Resolución exenta N° 3.385, de 26 de abril de 2016, aprobó y regularizó aumentos, disminuciones y trabajos extraordinarios.
  • Comisión de recepción designada por resolución exenta N° 6.601, de 29 de julio de 2016.

III. MARCO NORMATIVO

• Ley: Artículo 8° de la ley N° 18.575.
• Reglamentos: Bases administrativas generales para contratos de obras públicas, sancionadas por resolución N° 411, de 2005, de Gendarmería de Chile, artículos 101° y 102°.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinación de las acciones que debe ...