Contraloría - Dictamen N° 85856 2016

Dictamen 85856 de 2016. Dirección de Obras Hidráulicas, Región de Los Lagos, consulta sobre pago de mayores gastos generales por aumentos de plazo y paralización de faenas. Aplica Dto. 75/2004 MOP. Procede indemnización si la ampliación de plazo impactó el programa de trabajo, lo cual debe ser acreditado.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Obras Hidráulicas, Región de Los Lagos
• Materia: Pago de mayores gastos generales por aumento de plazo y paralización de faenas en contrato de mejoramiento de servicio de agua potable rural.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Presentación de Wulf Hitschfeld Javier y Compañía Limitada respecto al contrato "Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero, comuna de Purranque, Región de Los Lagos".
• Hechos relevantes: La Contraloría Regional de Los Lagos inicialmente concluyó que no correspondía indemnizar los mayores gastos generales derivados de aumentos de plazo y paralización de obras. Esta sede central solicitó información pormenorizada a la Dirección de Obras Hidráulicas sobre las razones de las ampliaciones de plazo y paralizaciones.
• Documentación asociada: Oficio N° 5.289, de 2014, de la Contraloría Regional de Los Lagos; Oficios N° 44.747, de 2015, y N° 18.953, de 2016, de esta Contraloría General; Resoluciones exentas N° 760, de 2012, N°s. 422, 576, 745 y 1.179, de 2013, y N° 28, de 2014, de la Dirección de Obras Hidráulicas, Región de Los Lagos.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Artículos 146, 147 y 148 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para ...