Contraloría - Dictamen N° 86633 2016

Dictamen N° 86.633 de 2016. El Gobierno Regional del Bío-Bío solicita reconsideración del pago de intereses por atraso en estados de pago. CGR rechaza la reconsideración, confirmando la aplicación del artículo 156 del decreto N° 75 de 2004 del MOP, sobre Reglamento para Contratos de Obras Públicas.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Gobierno Regional del Bío-Bío (GORE)
• Materia: Pago de intereses por atrasos en estados de pago en contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración del oficio N° 6.875, de 2016, de la Contraloría Regional del Bío Bío, que instruye el pago de intereses.
• Hechos relevantes: Atrasos del GORE en la solución de estados de pago del contrato “Reposición Cuartel de Bomberos, comuna de Bulnes, Segundo Llamado”, licitado por la Dirección de Arquitectura.
• Documentación asociada: Oficio N° 6.875, de 2016, de la Contraloría Regional del Bío Bío.

III. MARCO NORMATIVO

• Ley: Ley N° 18.091, artículo 16, inciso 4.
• Reglamentos: Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, artículo 156, Reglamento para Contratos de Obras Públicas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede el pago de intereses por atraso en los estados de pago por parte del GORE, considerando el convenio mandato con la Dirección de Arquitectura y lo dispuesto en el artículo 16 de la ley N° 18.091.
• Argumentación CGR: El contrato se rige por el decreto N° 75, de 2004. Se verifica la hipótesis del artículo 156 de dicho reglamento, que establece el pago de intereses ...