Contraloría - Dictamen N° 89857 2016

Dictamen 89857 de 2016. Contraloría rechaza reconsideración sobre pago de planta de tratamiento de aguas servidas como obra extraordinaria en contrato a suma alzada, pues se considera parte del proyecto original según especificaciones técnicas y planos de licitación.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: MT Ingeniería y Construcción Limitada
• Materia: Improcedencia de pago como obra extraordinaria de planta de tratamiento de aguas servidas en contrato a suma alzada.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración del oficio N° 2.948, de 2016, de la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O´Higgins, que concluyó que la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas ejecutada por MT Ingeniería y Construcción Limitada en el marco del contrato “Construcción Cuartel de 2ª Compañía de Bomberos de Machalí” no procedía ser pagada como obra extraordinaria.
• Hechos relevantes: La empresa argumenta que la construcción de la planta no fue incluida en el presupuesto oficial ni considerada en su oferta económica, siendo incorporada posteriormente por la Dirección de Arquitectura debido al retraso en la puesta en marcha del sistema de alcantarillado público.
• Documentación asociada: Oficio 2.948 de 2016 de la Contraloría Regional, resolución N° 14 de 2014 de la Dirección de Arquitectura.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas (MOOPP), artículos 2°, inciso segundo; 4°, N° 34; y 78, inciso tercero.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• *Cuesti...