Contraloría - Dictamen N° 90975 2016

Dictamen 90975 de 2016. Se rechaza reclamo de Constructora Claro Vicuña Valenzuela S.A. contra DGOP por mayores costos en obra "Mejoramiento Pasada por Valdivia". La CGR no advierte ilegalidad en el actuar de la DGOP, dado que la contratista no solicitó cambios en los Programas de Trabajo ni paralizaciones de obras.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Constructora Claro Vicuña Valenzuela S.A.
• Materia: Reclamo por indemnización de mayores costos incurridos en la ejecución de la obra “Mejoramiento Pasada por Valdivia, Sector Eje Pedro Aguirre Cerda, Tramo DM.0.000,00-DM. 3.598,31; Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos”.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo en contra del oficio N° 432, de 2013, de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) que no dio lugar al reclamo de la empresa para que se indemnizaran los mayores costos.
• Hechos relevantes: La empresa alega que el incremento de costos se debió a errores y omisiones del proyecto licitado, incluyendo falta de tramitación de expropiaciones, aparición de redes húmedas y de servicios soterrados no informados, necesidad de readecuar proyectos sanitarios y demora en el traslado de servicios eléctricos y de telecomunicaciones.
• Documentación asociada: Oficio N° 432, de 2013, de la DGOP.

III. MARCO NORMATIVO

• Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas -Reglamento para Contratos de Obras Públicas-.
• Bases administrativas aprobadas por la resolución N° 258, de 2009, de la DGOP.
• Resolución N° 251, de 2010, de la DGOP (adjudicación).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• *Cuestió...