Contraloría - Dictamen N° 90977 2016

El Dictamen N° 90.977 de 2016, rechaza la reconsideración y complementa el Dictamen N° 46.840 de 2016, sobre el contrato a suma alzada “Reposición Escuela de Caballería, 51ª Comisaría Montada y Departamentos Asociados de Carabineros”, en relación al pago de mayores gastos generales, la eliminación de la partida 8.1.3, Tabiques F-120 y los trabajos adicionales ejecutados en relación con el muro de acceso y la caseta de guardia.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile.
• Materia: Reconsideración y complementación del dictamen N° 46.840, de 2016, sobre contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración del dictamen N° 46.840, de 2016, relacionado con el contrato a suma alzada “Reposición Escuela de Caballería, 51ª Comisaría Montada y Departamentos Asociados de Carabineros”, en lo relativo al pago de mayores gastos generales, la eliminación de la partida 8.1.3, Tabiques F-120 y los trabajos adicionales.
• Hechos relevantes: El dictamen N° 46.840, de 2016, se pronunció sobre la solicitud de la empresa Ingecons Ltda. respecto al pago de mayores gastos generales por demora en la actualización a la normativa sísmica, la eliminación de la partida 8.1.3, Tabiques F-120, y los trabajos adicionales en el muro de acceso y caseta de guardia.

III. MARCO NORMATIVO

• No se explicita normativa específica, pero se entiende la aplicación de la legislación general de contratos administrativos y la normativa sobre obras públicas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede la reconsideración del dictamen N° 46.840, de 2016, a la luz de los nuevos antecedentes presentados...