Contraloría - Dictamen N° 92001 2016

Dictamen N° 92.001 de 2016, se abstiene de dar curso a la resolución N° 727 de 2016 de la Universidad de Chile, sobre la liquidación del contrato de construcción de aularios, debido a falta de justificación en el pago por lucro cesante y paralización de obras.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Universidad de Chile
• Materia: Observaciones a la liquidación del contrato de construcción de aularios en el Campus Juan Gómez Millas.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) se abstiene de dar curso a la resolución que aprueba la liquidación del contrato "Construcción Aularios N° 1, N° 2 y N° 3 para el Campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile".
• Documentación asociada: Oficios N°s 54.525 y 67.051, ambos de 2016, de la División de Infraestructura y Regulación de la CGR.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la justificación del pago por lucro cesante y los pagos relacionados con la paralización de las obras.
• Argumentación CGR: La CGR indica que no se advierte el fundamento del pago dispuesto por la resolución exenta N° 1.020, de 2014, de la Universidad, ascendente a $ 3.625.674, por concepto de lucro cesante. Este pago no puede ser calificado como aumentos de obra Nos 36, 39, 44 y 51.
• Asimismo, no se explican debidamente los pagos fundados en una paralización de 8 meses (desde septiembre de 2013 a abril de 2014), considerando que el plazo del contrato se cumplió el 31 de agosto de 2013.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal...