Contraloría - Dictamen N° 5608 2017

Dictamen 5608 de 2017. La CGR se pronuncia sobre observaciones mantenidas en informe de seguimiento al informe final N° 55 de 2013, sobre auditoría a hospitales concesionados de Maipú y La Florida, respecto a multas no cursadas por atrasos. Se mantiene lo observado, requiriendo el cobro de multas.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Obras Públicas (DGOP)
• Materia: Observaciones mantenidas en informe de seguimiento al informe final N° 55, de 2013, sobre auditoría a hospitales concesionados de Maipú y La Florida.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La DGOP informa medidas adoptadas para subsanar observaciones del informe de seguimiento al informe final N° 55, de 2013, sobre auditoría a los hospitales concesionados de Maipú y La Florida.
• Hechos relevantes:
  • Observación por multas no propuestas por atraso en la puesta en servicio provisoria de los hospitales.
  • Observación por multas no propuestas por atraso en la entrega de informes mensuales.
  • Observación por atraso en la entrega de los programas de trabajo.
• Documentación asociada: Oficio ordinario N°1.345, de 2015, de la DGOP, resolución exenta DGOP N°1.699, de 15 de abril de 2015, resolución exenta DGOP N°1.671, de 14 de mayo de 2014, memorándum N°1.579, de 5 de noviembre de 2014, del Jefe de la División Jurídica de la Coordinación de Concesiones.

III. MARCO NORMATIVO

• Constitución: No se menciona.
• Leyes: Ley N°18.834, artículo 143 (Estatuto Administrativo).
• Reglamentos: Decreto N°230, de 2009, del Ministerio de Obras Públicas, resoluciones exentas No...