Contraloría - Dictamen N° 9433 2017

Dictamen 9433 de 2017. El Servicio de Salud Arauco solicita reconsideración de informe final de la Contraloría Regional del Bío-Bío sobre auditoría al contrato “Reposición Hospital de Cañete”. CGR señala que la existencia de acciones judiciales no enerva sus facultades fiscalizadoras, pero decide no perseverar en la instrucción de invalidar la resolución exenta.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Servicio de Salud Arauco
• Materia: Solicitud de reconsideración de informe final sobre auditoría al contrato “Reposición Hospital de Cañete”.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: El Servicio de Salud Arauco solicita la reconsideración del informe final N° 52, de 2014, de la Contraloría Regional del Bío-Bío, emitido en el marco de la auditoría al contrato “Reposición Hospital de Cañete”.
• Hechos relevantes: El informe final de la Contraloría Regional del Bío-Bío concluyó que la resolución exenta N° 2.229, de 11 de julio de 2014, que revocó la resolución exenta N° 1.169, de 6 de junio de 2012 (la cual aprobó una modificación del convenio aumentando el plazo de ejecución de la obra), no se ajustó a derecho, conforme al artículo 61 de la ley N° 19.880 y la jurisprudencia de los dictámenes N°s. 2.641, de 2005, y 26.178, de 2013. También constató la vulneración de los procedimientos de recepción técnica y provisoria, lo que derivó en una entrega anticipada de la obra.

III. MARCO NORMATIVO

• Constitución: Artículo 98.
• Leyes: Ley N° 10.336, artículos 1°, 6° inciso primero, y 21 A; Ley N° 19.880, artículos 53 y 61; Ley N° 18.575, artículo 2°.
• Reglamentos: Artículos 6° inciso 1 y 7 del POL.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

...