Contraloría - Dictamen N° 21406 2017

Dictamen N° 21406 de 2017. Se pronuncia sobre reclamo por multa por atraso y término anticipado de contrato de obra pública por la Dirección de Bienestar de Carabineros. CGR no objeta multa ni término, pero requiere rectificar la resolución exenta N° 1.136, de 2016. Solicita informe sobre supuesta contratación de obras ya ejecutadas.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Carlos Rubén González Díaz Importadora y Exportadora Energías Futuras EIRL
• Materia: Reclamo por multa por atraso y término anticipado de contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo contra la Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile por la aplicación de multa por atraso y el término anticipado del contrato “Proyecto de Reparación Integral de 8 Viviendas del Conjunto Habitacional Gómez Carreño 2da. Etapa, ubicado en Viña del Mar”, adjudicado a la empresa del recurrente mediante resolución exenta N° 1.212, de 2015.
• Hechos relevantes:
  • Contrato suscrito el 13 de octubre de 2015, con un plazo de ejecución de 145 días corridos.
  • Modificación del contrato mediante resolución exenta N° 250, de 2016, que aumentó el plazo en 36 días corridos, fijando como fecha de término el 20 de abril de 2016.
  • Acta del 20 de abril de 2016 de la inspección técnica de obras que constata que los trabajos no se encontraban finalizados, dando inicio al cobro de multas.

III. MARCO NORMATIVO

• Cláusula tercera del contrato: establece multa de 6 UTM por día corrido de incumplimiento o atraso.
• Cláusula undécima del contrato: permite término anticipado por incumplimiento grave o incapacidad técnica o admin...