Dictamen 22170 de 2017. El Diputado Jorge Ulloa Aguillón consulta por demora en reanudación de obras públicas en Hualpén. CGR desestima la denuncia, ya que SERVIU adoptó medidas oportunas y Municipalidad de Hualpén no tuvo participación en la contratación.

SISTEMA DE RESUMEN DE DICTÁMENES CGR

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Diputado Jorge Ulloa Aguillón
• Materia: Supuesta demora en reanudación de obras públicas.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Presentación del Diputado Ulloa Aguillón por la supuesta demora en la reanudación de los trabajos en la obra pública “Corredor de Transporte Público Talcahuano-Concepción, Tramo Avenida Alessandri-Los Copihues, Tramo 4B”.
• Hechos relevantes: El contratista Richard Figueroa Burgos abandonó las faenas a fines de 2016. El recurrente alega falta de avances significativos, afectando el tránsito y la seguridad.
• Documentación asociada: Oficio N° 3.341 del SERVIU Bío-Bío.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto N° 236 de 2002 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, artículo 134, letra b).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si existe demora injustificada en la reanudación de las obras y si procede determinar responsabilidades administrativas.
• Argumentación CGR: El SERVIU adoptó oportunamente las medidas administrativas para superar las dificultades derivadas de la resolución del contrato con el primer contratista. El avance de las nuevas faenas excedía la planificación inicial.

V. PRONUNCIAMIENTO

• *Decisión princ...