Contraloría - Dictamen N° 24951 2017

Dictamen 24951 de 2017. El SERVIU de Arica consulta sobre pago de mayores gastos generales y obras adicionales a Constructora CGN Planes Ltda. por contrato de mejoramiento. La CGR determina procedencia de pago por atrasos no imputables a la contratista, pero rechaza otros rubros. Aplica art. 90 Dto. 236/2002.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Constructora CGN Planes Ltda. / Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Arica y Parinacota (SERVIU).
• Materia: Pago de mayores gastos generales y obras adicionales en contrato de mejoramiento.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo de Constructora CGN Planes Ltda. por indemnización de mayores gastos generales derivados de aumentos de plazo en el contrato a suma alzada “Mejoramiento Tucapel - Luis Valente y Empalmes, Arica”.
• Hechos relevantes: La Contraloría Regional inicialmente consideró procedente el pago solo por la demora en la expropiación de una planta de cloración. Luego, reconsideró su postura y determinó que había operado la prescripción. La empresa contratista recurre, negando la prescripción y solicitando el pago total de los rubros.
• Documentación asociada: Oficio N° 4.539 de 2015 del SERVIU; Resolución N° 25 de 2013 del SERVIU; Oficio N° 1.311 de 2016 de la Contraloría Regional; Resolución exenta N° 685 de 2014 del SERVIU; Resolución exenta N° 1.016 de 2014 del SERVIU; Resolución N° 23 de 2013 del SERVIU.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Ley N° 16.742, artículo 70.
• Reglamentos: Decreto N° 355 de 1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (artículo 63); Decreto N° 236 de 2002 del...