Contraloría - Dictamen N° 25179 2017

Dictamen N° 25.179, de 2017, de la CGR cursa con alcances la resolución N° 66, de 2017, de la Dirección General de Obras Públicas, que aprueba convenio de modificación de contrato de asesoría a la inspección fiscal para la construcción de la obra Concesión Vial Puente Industrial.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Obras Públicas
• Materia: Cursa con alcances la resolución N° 66, de 2017, que aprueba convenio de modificación de contrato de asesoría a la inspección fiscal para la construcción de la obra Concesión Vial Puente Industrial.

II. ANTECEDENTES

• Se advierte un retraso en la fase de construcción superior al considerado en el acuerdo que se aprueba, debido a modificaciones en la ingeniería del proyecto y la dilación en la tramitación ambiental.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba un convenio de modificación de contrato de la “Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Vial Puente Industrial”.

V. PRONUNCIAMIENTO

• La Dirección General de Obras Públicas deberá ajustar los recursos físicos y de personal contemplados para la presente asesoría al real estado de avance del contrato de concesión.
• Se detecta duplicación del recurso “Aerodeslizador” en el numeral cuarto del convenio en examen.
• Se precisa que la nota al pie contenida en el anexo N° 2 del convenio en estudio se refiere a la cantidad del recurso “Otros Equipos”.
• Se puntualiza que la resolución de adjudicación de la asesoría se cursó con el alcance que da ...