Contraloría - Dictamen N° 26197 2017

El Dictamen N° 26.197 de 2017 rechaza solicitud de reconsideración presentada por Compañía General de Construcciones CGC Ltda. respecto al pago de mayores gastos generales en contrato con la Universidad de La Serena, por paralización de obras, al no estar contemplado en la normativa del convenio.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Compañía General de Construcciones CGC Ltda.
• Materia: Improcedencia del pago de mayores gastos generales por paralización de obras.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración del oficio N° 4.015, de 2016, de la Contraloría Regional de Coquimbo, que denegó el pago de mayores gastos generales.
• Hechos relevantes: Paralización de obras del contrato “Edificio Carrera de Odontología de la Universidad de La Serena” (aprobado por decreto N° 13, de 2015) debido a incongruencias en el proyecto de ingeniería estructural.
• Documentación asociada: Oficio N° 4.015, de 2016, de la Contraloría Regional de Coquimbo; decreto N° 13, de 2015, y decreto N° 42, de 2015, de la Universidad de La Serena; informe de inspección técnica de 20 de noviembre de 2015.

III. MARCO NORMATIVO

• No se explicita normativa específica, pero se alude a la preceptiva que rige el contrato en examen.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede el pago de mayores gastos generales derivados de la paralización de obras en el contrato celebrado entre la Universidad de La Serena y la Compañía General de Construcciones CGC Ltda.
• Argumentación CGR: La Contraloría General de la República (CGR) señala...