Contraloría - Dictamen N° 29893 2017

Dictamen 29893 de 2017. Se abstiene de dar curso a pago por indemnización de gastos generales en contrato de construcción, debido a que la paralización se originó por gestión del contratista y no por orden de la administración, aplicando criterio del dictamen 19982 de 2012.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Vialidad
• Materia: Indemnización de gastos generales por paralización de contrato de construcción.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Aprobación de pago por indemnización de gastos generales originados por paralización en contrato de construcción.
• Hechos relevantes: Paralización del contrato “Construcción caleteras ruta 5 sur, sector Lo Espejo - San Bernardo, Tramo N° 2, Caletera Poniente La Vara - San Bernardo, Región Metropolitana”.

III. MARCO NORMATIVO

• Bases tipo aprobadas por la resolución N° 258, de 2009, de la Dirección General de Obras Públicas.
• Oficio N° 19.982, de 2012, de la Contraloría General de la República.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Procedencia del pago de indemnización por gastos generales derivados de la paralización de obras.
• Argumentación CGR: La paralización se originó por la interferencia de redes secas, cuya gestión correspondía al contratista, no existiendo una orden de la Administración que justifique la indemnización.
• A mayor abundamiento, la determinación de los días de paralización fue acordada con el contratista.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: La Contraloría General se abstiene de dar curso al instrumento que aprueb...