Contraloría - Dictamen N° 30581 2017

Dictamen N° 30.581 de 2017. Consorcio FCC Construcción reclama multa por incumplimiento de programa ocupacional en contrato con Dirección de Vialidad. CGR indica que Vialidad debe recalcular la multa considerando el retraso en autorización de Ferronor para trabajos específicos.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Consorcio FCC Construcción S.A. - FCC Construcción S.A. Agencia en Chile
• Materia: Reclamo por multa por incumplimiento del programa ocupacional en contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo contra la multa aplicada por la Dirección de Vialidad al Consorcio FCC Construcción S.A. por incumplimiento del programa ocupacional en el contrato "Mejoramiento, Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 3: Alto Hospicio - Alto Molle". La empresa alega que la falta de personal se debió al atraso en la entrega del terreno y la demora de Ferronor S.A. en autorizar los trabajos.
• Hechos relevantes: La Dirección de Vialidad aplicó una multa al Consorcio FCC Construcción S.A. por incumplimiento del programa ocupacional entre mayo y agosto, debido a que la mano de obra real era menor a la proyectada. El consorcio reclamó argumentando que el retraso en la entrega del terreno y la demora en la autorización de Ferronor afectaron el cumplimiento del programa.

III. MARCO NORMATIVO

• Bases administrativas tipo para Contratos de Obras Públicas, Construcción y Conservación aprobadas por la resolución N° 258, de 2009, de la Dirección General de Obras Públicas.
• *Punto 7.2 de las bases administrat...