Contraloría - Dictamen N° 37405 2017

Dictamen 37405 de 2017. La CGR determina que no procede actualizar el precio de la oferta en contrato de la Dirección de Arquitectura, Región de Aysén, debido a que el contratista manifestó expresamente su voluntad de mantener el monto ofertado, según Dto 75/2004 MOOPP art/86.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Arquitectura, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
• Materia: Improcedencia de actualizar el precio de la oferta en contrato de construcción.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración del criterio de la Contraloría Regional de Aysén que inicialmente consideró procedente la actualización del valor de la propuesta.
• Hechos relevantes: La Dirección de Arquitectura solicita reconsideración de dictamen de la Contraloría Regional de Aysén que autorizaba la actualización del precio de la oferta del contrato “Construcción Complejo Fronterizo Huemules, Coyhaique”, debido a la demora en la adjudicación. El consorcio Icafal L. y D. S.A. reclama el cumplimiento del oficio N° 1.396, de 2016, que ordenaba dicha actualización.

III. MARCO NORMATIVO

• Dto 75/2004 MOOPP: Artículo 86, que regula el desistimiento de las propuestas en caso de demora en la adjudicación.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede la actualización del precio de la oferta en un contrato a suma alzada, considerando la demora en la adjudicación y la manifestación del contratista de mantener su oferta.
• Argumentación CGR: Si bien la adjudicación se dilató más allá de ...