Contraloría - Dictamen N° 37595 2017

El Dictamen 37595 de 2017 cursa con alcance la Resolución N° 36 de 2017 de la Dirección de Obras Hidráulicas por retraso en la adjudicación del proyecto de riego Catapilco, infringiendo los principios de celeridad (Ley 19880) y eficiencia (Ley 18575). Aplica dictámenes 15139/2014, 88518/2016 y 2238/2017.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Obras Hidráulicas
• Materia: Cursa con alcance la Resolución N° 36, de 2017, de la Dirección de Obras Hidráulicas, por retraso en la adjudicación de proyecto de riego.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Adjudicación del proyecto “Obras de rehabilitación sistema de riego Catapilco, comuna de Zapallar, región de Valparaíso”.
• Hechos relevantes: El informe de adjudicación recomendando la decisión data del 30 de enero de 2017, generando un retraso.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Artículo 8° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; artículo 7° de la ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si el retraso en la adjudicación del proyecto de riego infringe la normativa vigente.
• Argumentación CGR: El retraso en la adjudicación del proyecto contraviene el principio de celeridad y la obligación de actuar con rapidez y eficiencia.
• Jurisprudencia administrativa: Dictámenes N°s 15.139, 88.518 y 2.238, de 2014, 2016 y 2017.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: Se da curso con alcance a la...