Contraloría - Dictamen N° 40537 2017

Dictamen N° 40.537 de 2017. Contraloría General requiere al Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota justificar autorización para cambio de materiales en contrato de cierre perimetral, ante alegaciones de la empresa sobre inexistencia de los originales en el mercado. Se instruye informar a Contraloría Regional.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Prosecretario de la Cámara de Diputados, a requerimiento de la Diputada Marcela Hernando Pérez.
• Materia: Multa por atraso en contrato de obra pública debido a cambio de materiales.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de pronunciamiento sobre multa aplicada a la empresa Arquitectura, Ingeniería y Construcción RAMIC SpA por atraso en la obra “Cierre Deslinde Sur, Hospital Geriátrico La Paz de la Tarde, Comuna de Limache”, ID N° 2026-103-LE16.
• Hechos relevantes: La empresa alega que el atraso se debió a la exigencia de materiales inexistentes en el mercado, lo que motivó un cambio autorizado fuera del plazo contractual. El Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (SSVQ) indica que la empresa tardó en solicitar la aprobación del cambio y no reclamó por la multa.

III. MARCO NORMATIVO

• Bases administrativas: Aprobadas por resolución exenta N° 5.191, de 2016, del SSVQ, numeral 36.1, letras a), c) y d).
• Contrato N° 39, de 2016: Cláusula décimo octava.
• Especificaciones técnicas del proyecto: Puntos 3.5.1 y 3.6.2.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si la multa por atraso aplicada a la empresa es justificada, considerando el cambio de materiales solicitado y autorizado. ...