Contraloría - Dictamen N° 42083 2017

Dictamen N° 42.083, de 2017, instruye al Director de Vialidad abstenerse de aprobar pago por indemnización de gastos generales en contrato de construcción, reiterando observaciones del oficio N° 29.893, de 2017, debido a documentación incompleta e inconsistencias en el cálculo de la indemnización.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Vialidad
• Materia: Imparte instrucciones sobre la resolución N° 122, de 2017, de la Dirección de Vialidad, relativa al pago de indemnización de gastos generales.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Pago de indemnización de gastos generales originados por la paralización del contrato “Construcción caleteras ruta 5 sur, sector Lo Espejo - San Bernardo, Tramo N° 2, Caletera Poniente La Vara - San Bernardo, Región Metropolitana”.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede el pago de la suma indicada por concepto de indemnización de gastos generales, originados por la paralización de la obra.
• Argumentación CGR: La Contraloría General indica que no se han subsanado las observaciones formuladas en el oficio N° 29.893, de 2017. Se reiteran en su totalidad las observaciones, señalando que no se acompañaron copias legibles de los libros de obra, ni el programa de trabajo en formato digital (del vigente previo a la fecha de la dictación de la resolución exenta N° 1.856, de 2015, de esa dirección y del sancionado por ésta), solo en papel y en una planilla de cálculo. Tampoco se remiten los estados de pago Nos 6 al 13.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: La Contraloría G...