Contraloría - Dictamen N° 42811 2017

Dictamen N° 42811, de 2017, sobre la resolución N° 134 de la Dirección General de Obras Públicas, que aprueba convenio de pago por mayores obras e indemnización por paralización. CGR se abstiene de dar curso por no acreditarse requisitos de procedencia. Se requiere liquidación final del contrato.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Obras Públicas
• Materia: Aprobación de convenio de pago por mayores obras e indemnización por paralización.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Resolución N° 134, de 2017, de la Dirección General de Obras Públicas, que aprueba convenio de pago por mayores obras ejecutadas y, además, indemnización por paralización.
• Hechos relevantes: Contrato “Construcción mejoramiento canalización estero Las Cruces tramo Km. 10,480 a Km. 11.370, tramo Km. 11.524 a Km. 12.014 y tramo Km.12,100 a Km.12.700 comuna de Pudahuel, Región Metropolitana”.

III. MARCO NORMATIVO

• Resolución: Res 1600/2008 CONTR art/9 num/9/4/1
• Leyes: Ley 18575 art/3, Ley 18575 art/5, Ley 19880 art/7

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Procedencia de pago por mayores obras e indemnización por paralización, y su ajuste a la normativa de toma de razón.
• Argumentación CGR: No se acreditan los requisitos para la procedencia del pago. La instrucción del inspector fiscal en el libro de obras (folio 44 de 22 de noviembre de 2013) no permite apreciar si los trabajos fueron efectivamente interrumpidos en la obra. Falta documentación de respaldo: copia del libro de obra, programa de trabajo, estados de pago.
• *Princ...