Contraloría - Dictamen N° 3516 2018

El Dictamen N° 3516 de 2018 cursa con alcances la resolución N° 145 de 2017 de la Dirección General de Obras Públicas, reiterando observaciones del oficio N° 1.734 de 2017 sobre desfases en el cronograma de la “Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Camino Internacional Ruta 60 CH”.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Obras Públicas
• Materia: Cursa con alcances la resolución sobre modificación de contrato de asesoría a la inspección fiscal.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Modificación del contrato de la “Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Camino Internacional Ruta 60 CH”.
• Hechos relevantes: Inicio de funciones de profesionales de la construcción posterior al cronograma vigente.

III. MARCO NORMATIVO

• No se explicita normativa, pero se alude al procedimiento de toma de razón por la Contraloría General de la República.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Cumplimiento de instrucciones previas de la Contraloría General de la República respecto a reflejar en acto formal el desfase en el cronograma del contrato.
• Argumentación CGR: La inclusión de una minuta técnica del inspector fiscal no subsana la falta de un acto formal que refleje la circunstancia observada.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: Se cursa con alcances la resolución N° 145, de 2017, de la Dirección General de Obras Públicas.
• Criterios establecidos: Necesidad de formalizar mediante acto administrativo las observaciones detectadas por la Contraloría.

VI. EFEC...