Contraloría - Dictamen N° 6568 2018

Dictamen 6568 de 2018. Se abstiene de informar sobre reclamo de Ryal Construcción y Servicios SpA contra Fundación INTEGRA por multa aplicada por atraso en entrega de obras, al implicar dirimir efectos de un contrato entre privados, ajeno a la competencia de la CGR según artículos 98 y 99 de la Constitución Política.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Jimmy Amashta Metayer, en representación de Ryal Construcción y Servicios SpA
• Materia: Imposibilidad de la CGR de pronunciarse sobre controversias derivadas de contratos entre privados.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo por el cobro de una multa aplicada por la Fundación Educacional para el Desarrollo Integral del Menor (INTEGRA) a Ryal Construcción y Servicios SpA, por el atraso en la entrega de las obras del contrato “Jardín Infantil Roberto Hunneus”. El reclamante considera que el plazo pactado fue impuesto por INTEGRA aprovechándose de su posición dominante.

III. MARCO NORMATIVO

• Constitución: Artículos 98 y 99.
• Leyes: Ley N° 10.336, artículo 16.
• Reglamentos: Decreto N° 900 de 1979 del Ministerio de Justicia.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si la CGR es competente para resolver controversias derivadas de la ejecución de un contrato entre INTEGRA y un particular.
• Argumentación CGR: La CGR se abstiene de informar, señalando que el asunto planteado cuestiona el plazo de ejecución de las obras y la multa cobrada por INTEGRA, lo que implica dirimir los efectos de un contrato suscrito entre particulares. Esta materia es ajena a la competencia de la CGR, de a...