Contraloría - Dictamen N° 7273 2018

Dictamen 7273, 15-III-2018, Contraloría cursa con alcance la resolución Nº 62, de 2018, de la Dirección de Vialidad, que aprueba convenio modificatorio del estudio de ingeniería relativo al mejoramiento conexión vial Puente Cheyre – Paso Río Manso, Cochamo, Región de Los Lagos.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Vialidad
• Materia: Cursa con alcance la resolución que aprueba convenio modificatorio de estudio de ingeniería en obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Aprobación de convenio ad-referéndum modificatorio del estudio de ingeniería.
• Hechos relevantes: Modificación del cronograma de actividades del estudio de ingeniería.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Ajuste del cronograma de actividades modificado.
• Argumentación CGR: La ejecución de las etapas 4.2, 5, 6 y 7 es desplazada en 60 días por el aumento de plazo parcial de la etapa 4.1 en el mismo lapso. Inicio de las fases 5.2 y 5.3 se verifica el día 660 de la consultoría, y no el día 690 como se grafica en el cronograma.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: Cursa con alcance la resolución Nº 62, de 2018, de la Dirección de Vialidad.
• Criterios establecidos: Precisa el correcto ajuste del cronograma de actividades modificado de 5 de febrero del año en curso....