Contraloría - Dictamen N° 13229 2018

El Dictamen N° 13.229 de 2018, de la Contraloría General de la República, rechaza la solicitud de reconsideración del dictamen N° 19.280 de 2017, manteniendo el criterio de que no procede el pago de mayores gastos generales a Constructora L y D S.A. por el contrato de reposición de la Hospedería Hogar de Cristo en Coyhaique.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Constructora L y D S.A.
• Materia: Improcedencia del pago de mayores gastos generales en contrato de reposición.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración del dictamen N° 19.280, de 2017, que denegó el pago de mayores gastos generales.
• Hechos relevantes: La constructora alega cierre de calle que afectó la ejecución de las obras.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede reconsiderar el dictamen N° 19.280, de 2017, a la luz de los nuevos antecedentes.
• Argumentación CGR: Los antecedentes aportados no desvirtúan lo concluido en el pronunciamiento original, ya que no se configuran las causales de indemnización previstas en la regulación del convenio. No consta paralización de faenas ni aumento de plazo dispuesto por la Administración.
• Jurisprudencia administrativa: Se ratifica el criterio establecido en el dictamen N° 19.280, de 2017.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: Se rechaza la solicitud de reconsideración.
• Criterios establecidos: No se configuran las causales de indemnización por mayores gastos generales.

VII. RELACIÓN CON JURISPRUDENCIA

• Confirma dictámenes: Confirma el dictamen N° 19.280 de 2017....