Contraloría - Dictamen N° 14958 2018

Dictamen 14958 de 2018. La CGR determina que la Dirección de Arquitectura, Región Metropolitana, debe recalcular la multa aplicada a Brotec Construcción SpA por atraso en contrato, considerando la existencia de caso fortuito o fuerza mayor, conforme al Dto. 75/2004 del MOP.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Brotec Construcción SpA
• Materia: Recálculo de multa por atraso en contrato de obra pública debido a caso fortuito o fuerza mayor.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamación contra multa aplicada por la Dirección de Arquitectura, Región Metropolitana, a Brotec Construcción SpA por atraso en la ejecución del contrato “Construcción Edificio Institucional Fiscalía Nacional Ministerio Público”. La empresa alega que el atraso se debió a circunstancias no imputables a ella, específicamente el retraso en la aprobación y ejecución de partidas pro forma por parte de Chilectra.
• Hechos relevantes:
  • El contrato fue adjudicado a Brotec Construcción SpA por resolución N° 25 de 2013 de la Dirección de Arquitectura, bajo la modalidad de suma alzada, sin anticipos ni reajustes.
  • El plazo original de 540 días fue aumentado en 511 días mediante tres modificaciones, fijándose como fecha de término el 24 de febrero de 2017.
  • La contratista solicitó un aumento de plazo de 66 días debido al retraso de Chilectra, petición que fue rechazada inicialmente.
  • La Dirección de Arquitectura reconoció posteriormente que el retraso constituía caso fortuito o fuerza mayor, pero rechazó el aumento de plazo por no haber sido informado el at...