Contraloría - Dictamen N° 19164 2018

Dictamen 19164 de 2018. Se rechaza la reclamación de Ryal Construcción y Servicios SpA contra la Municipalidad de Lo Barnechea por mayores gastos generales en contrato de construcción de viviendas sociales, al no configurarse falta de entrega de terreno ni acreditarse relación causal entre demora en certificado y atraso en obras.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Jimmy Amashta Metayer, en representación de Ryal Construcción y Servicios SpA.
• Materia: Improcedencia del pago de mayores gastos generales solicitados por la contratista en contrato de construcción de viviendas sociales.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamación por la negativa de la Municipalidad de Lo Barnechea a pagar mayores gastos generales incurridos entre el 21 de agosto y el 30 de diciembre de 2015, durante la ejecución del contrato “Construcción de 30 Viviendas Sociales Proyecto Cordillera”.
• Hechos relevantes:
  • El recurrente alega falta de entrega de terreno debido a la existencia de construcciones que debían demolerse.
  • También reclama por mayores gastos generales debido al retraso en la entrega del “certificado de vivienda social”, que habría demorado los empalmes de agua y alcantarillado entre el 9 de febrero y el 1 de junio de 2017.
• Documentación asociada: Contrato celebrado entre la Municipalidad de Lo Barnechea, Ryal Construcción y Servicios SpA, y el Comité de Vivienda Cordillera, en el marco del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, regulado por el decreto N° 49, de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto N° 49, de 2011...