Contraloría - Dictamen N° 21553 2018

Dictamen N° 21.553, de 2018, de la CGR, rechaza toma de razón de la liquidación final del contrato de conservación red vial ruta A-535, Ministerio de Obras Públicas, por falta de justificación de aumento de plazo y documentación sobre recepción de hormigón.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Ministerio de Obras Públicas
• Materia: Observaciones a la toma de razón de la liquidación final de contrato de conservación red vial.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Aprobación de liquidación final del contrato “Conservación red vial, ruta A-535, sector cruce ruta A-525-Mocha, por sectores, provincia del Tamarugal, región de Tarapacá”.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Justificación del aumento de plazo y cumplimiento de normativa técnica en la recepción de elementos de hormigón.
• Argumentación CGR: El aumento de plazo aprobado mediante la resolución exenta N° 614, de 2015, de la Dirección de Vialidad, región de Tarapacá, relativa a la modificación N° 1, no se funda suficientemente en el retraso del avance de la obra producto del suministro de materiales, considerando la obligación del contratista de proveerlos y la falta de análisis de la incidencia en el plazo del contrato. Similar observación se realiza respecto al plazo de 110 días aprobado mediante la resolución exenta Nº 5.130, de 2015, de la Dirección de Vialidad, por concepto de tramitación de la misma modificación, sin poder determinar los días otorgados solo por dicho concepto.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: Esta Co...