Contraloría - Dictamen N° 21857 2018

Dictamen 21857 de 2018. Constructora Alerco Limitada reclama por resolución de la Dirección Nacional de Logística de Carabineros que denegó aumento de plazo por caso fortuito en contrato de remodelación. CGR indica que procede ponderar si actividades institucionales configuran fuerza mayor que justifique aumento de plazo.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Constructora Alerco Limitada
• Materia: Procedencia de aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor en contrato de remodelación con Carabineros de Chile.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo contra la resolución exenta N° 343, de 2017, de la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile, que denegó un aumento de plazo y dispuso el cobro de multas por retraso en la obra “Remodelación Laboratorio de Conservación y Restauración, y Ampliación de Baños para el Público Asistente al Museo Histórico de Carabineros”, aprobado por la resolución exenta N° 74, de 2017.
• Hechos relevantes: La contratista alega que el atraso se originó por retardo en la entrega del “NPT”, actividades institucionales que impidieron la ejecución de obras, corte de suministro de agua potable, y órdenes y cambios de proyecto. La Dirección Nacional de Logística señala que los hechos no configuran caso fortuito o fuerza mayor.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Ley N° 18.785, que Establece Normas para Construcción de Obras de Exclusivo Carácter Policial de Carabineros de Chile.
• Reglamentos: Decreto N° 294, de 1995, del Ministerio de Defensa Nacional (reglamento de la ley N° 18.785).
• Normativa especial: Bases administrativas gen...