Contraloría - Dictamen N° 22642 2018

El Dictamen N° 22.642 de 2018, de la CGR, cursa con alcances la resolución N° 14 de 2018 de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, aplicando dictámenes N°s 8.402 y 34.869, ambos de 2017. Se advierte retraso en la dictación y remisión del acto administrativo.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Concesiones de Obras Públicas
• Materia: Aumento de plazo en asesoría a la inspección fiscal de obras viales concesionadas y retraso en acto administrativo.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Resolución N° 14 de 2018 de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, que aprueba una modificación de contrato para aumento de plazo de la “Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa”.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia de la toma de razón de la resolución que aprueba la modificación del contrato y el aumento de plazo, considerando el retraso en la dictación del acto administrativo.
• Argumentación CGR: La Contraloría General observa que el acto administrativo fue dictado y remitido para su toma de razón con retraso, datando del 22 de agosto de 2018, mientras que la modificación que aprueba es de fecha 11 de mayo de 2018. Se señala que la Dirección debe arbitrar las medidas necesarias para cautelar que el llamado a una nueva licitación se disponga en forma oportuna, especialmente cuando la fecha de término del contrato era conocida con antelación...