Contraloría - Dictamen N° 22744 2018

Dictamen N° 22.744 de 2018. La CGR reitera a la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile el cumplimiento del dictamen N° 41.317 de 2017, en relación al pago de trabajos extraordinarios y recálculo de multa por atraso en contrato de reposición de la Escuela de Caballería.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Sociedad Constructora Ricardo González y Compañía Limitada
• Materia: Cumplimiento de dictamen previo sobre pago de trabajos extraordinarios y recálculo de multa en contrato con Carabineros.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Incumplimiento alegado del dictamen N° 41.317, de 2017, por parte de la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile.
• Hechos relevantes: La empresa reclama falta de pago por trabajo adicional y la no reconsideración de la multa por atraso. Además, discute la validación de la lectura del remarcador eléctrico.

III. MARCO NORMATIVO

• Dictamen N° 41.317, de 2017.
• Dictamen N° 13.232, de 2018.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile ha dado cumplimiento a lo instruido en el dictamen N° 41.317, de 2017.
• Argumentación CGR: La Contraloría General indica que la problemática del pago de los trabajos extraordinarios se encuentra en vías de solución, pero reitera que la determinación del valor de dichos trabajos es competencia de la Dirección Nacional de Logística, conforme al dictamen N° 13.232, de 2018. Además, constata que la Dirección no ponderó el aumento de plazo contractual ni se pronunció so...