Contraloría - Dictamen N° 22872 2018

Dictamen N° 22.872, de 13 de septiembre de 2018. La Contraloría General instruye que los actos administrativos que aprueban pagos de mayores gastos generales, según la resolución N° 134 de 2014 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, deben dictarse con posterioridad a la finalización del plazo total de ejecución de la obra pública.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Subsecretaría de Redes Asistenciales
• Materia: Pago de mayores gastos generales en obras públicas

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Dificultades en el pago de mayores gastos generales y su impacto en el examen previo de juridicidad.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Momento en que deben dictarse los actos administrativos que aprueban pagos de mayores gastos generales en obras públicas.
• Argumentación CGR: Los pagos suponen modificaciones al programa de trabajo que implican un aumento del plazo de ejecución de la obra de modo definitivo, circunstancia que solo se conoce al finalizar la obra.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: Los actos administrativos que aprueban pagos de mayores gastos generales deben dictarse con posterioridad a la finalización del plazo total de ejecución de la obra pública.
• Criterios establecidos: Los pagos de mayores gastos generales suponen modificaciones al programa de trabajo.

VII. RELACIÓN CON JURISPRUDENCIA

• Genera Jurisprudencia...