Contraloría - Dictamen N° 23960 2018

Dictamen 23960 de 2018. La Contraloría General de la República dictamina que no se advierten irregularidades en la aplicación de multa impuesta por la Dirección de Obras Hidráulicas a Constructora FV S.A. por atraso en la entrega de obras, conforme al artículo 167 del DTO 75/2004 del MOP.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Constructora FV S.A.
• Materia: Reclamación contra multa por atraso en la entrega de obras.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamación contra la multa aplicada por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) a Constructora FV S.A. por atraso en la entrega de las obras del contrato “Conservación de Riberas de Cauces Naturales Sector Alto Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota”. El recurrente alega que la multa es improcedente ya que se calculó considerando veintiséis días de atraso, cuando la demora fue de un día.
• Hechos relevantes: El contrato establecía como fecha de término el 29 de noviembre de 2015. El informe de recepción provisoria y las actas de recepción provisional y definitiva indican que las obras concluyeron el 30 de noviembre de 2015. La DOH comunicó la aplicación de una multa por 26 días de atraso, confirmada por resoluciones exentas N° 460 de 2017 y N° 1.200 de 2018.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Artículo 167 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, sancionado en el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia de la multa aplicada por la DOH a la Constructora FV S.A. por el atraso e...