Contraloría - Dictamen N° 30962 2018

Dictamen N° 30.962 de 2018. El SERVIU Metropolitano debe indemnizar los mayores gastos generales derivados del aumento de plazo en contrato de pavimentación, originado por la demora del propio servicio en obtener autorización del Consejo de Monumentos Nacionales.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Constructora Fapisa S.A.
• Materia: Procedencia de indemnización por mayores gastos generales en contrato de pavimentación debido a aumentos de plazo.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de pronunciamiento sobre el pago de mayores gastos generales incurridos por la empresa constructora debido a las ampliaciones de plazo otorgadas por el SERVIU Metropolitano en el contrato denominado “Programa de Pavimentos Participativos Llamado Vigésimo Sexto, Agrupación N° 04”.
• Hechos relevantes: Las prórrogas se originaron por el hallazgo arqueológico durante la ejecución de las obras, lo que derivó en la paralización de los trabajos y la intervención del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).

III. MARCO NORMATIVO

• Normativa aplicable: Artículos 89 y 90 del decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba las Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede que el SERVIU Metropolitano indemnice los mayores gastos generales derivados de los aumentos de plazo otorgados a la constructora.
• Argumentación CGR: Si bien el hallazgo arqueológico constituye un c...