Contraloría - Dictamen N° 31177 2018

El Dictamen N° 31.177 de 2018, de la Contraloría General de la República, no da curso a la resolución que aprueba la liquidación del contrato de conservación de saneamiento de rutas rurales en la Región de Arica y Parinacota, debido a inconsistencias en el cronograma de trabajo y la falta de firma en el convenio de liquidación final.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Vialidad
• Materia: Observaciones a la resolución que aprueba la liquidación del contrato de conservación de saneamiento de rutas rurales.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Contrato de "Conservación Saneamiento C°S Rurales, Etapa II, por Sectores, Tramos: Ruta A-15 Dm. 12.840- Dm.13.147 Ruta A-169 Dm. 0.60-Dm.0.300 Ruta A-345 Dm. 55.920-Dm.-56.384, Dm.57.490-Dm.57.725, Dm.58.820-Dm59.250 Provincia de Arica, Región Arica y Parinacota".

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Observaciones al proceso de liquidación del contrato.
• Argumentación CGR: La Contraloría General de la República (CGR) no da curso al instrumento que aprueba la liquidación del contrato debido a las siguientes razones:
  • Inconsistencias en el cronograma de trabajo aprobado por la resolución exenta N°6.627, de 2015, de la Dirección de Vialidad, específicamente la falta de graficación de las partidas de obras extraordinarias de las rutas A-15 y A-169.
  • Se programan partidas hasta el 31 de octubre de 2015, mientras que se otorgó plazo hasta el 20 de febrero de 2016, y los trabajos finalizaron el 18 de diciembre de 2015, según el acta de recepción provisional.
  • El convenio de liquidación final no está suscrito por ...