Contraloría - Dictamen N° 32207 2018

El Dictamen N° 32.207 de 2018 de la CGR no da curso a la resolución N° 158 de 2018 de la Dirección de Vialidad, aplicando dictámenes previos (29893/2017, 42083/2017, 18220/2018) por no subsanarse observaciones en el pago de indemnización por paralización de obras.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Vialidad
• Materia: Toma de razón de resolución que aprueba pago de indemnización por paralización de contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Resolución N° 158 de 2018 de la Dirección de Vialidad que aprueba el pago de una suma por concepto de indemnización de gastos generales, originados por la paralización del contrato de obra pública "Construcción caleteras ruta 5 sur, sector Lo Espejo - San Bernardo, Tramo N° 2, Caletera Poniente La Vara - San Bernardo, Región Metropolitana".
• Documentación asociada: Oficios N°s 29.893, 42.083, ambos de 2017, y N° 18.220, de 2018, de la Contraloría General de la República.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si se han subsanado las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República en relación con el pago de indemnización por la paralización de la obra pública.
• Argumentación CGR: La Contraloría General de la República señala que lo indicado en la minuta de noviembre de 2018, suscrita por el inspector fiscal y sus antecedentes, no permiten dar por subsanadas las observaciones formuladas en los oficios precedentes. Se indica que el programa de trabajo adjunto no permite determinar las partidas impa...