Contraloría - Dictamen N° 1872 2019

Dictamen 1872 de 2019 cursa con alcances la Resolución N° 51 de 2018 de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, observando retraso en la dictación, errores en vistos y omisiones. Aplica criterio de dictámenes anteriores sobre oportunidad en el control de juridicidad.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Concesiones de Obras Públicas
• Materia: Observaciones a la Resolución N° 51, de 2018, sobre modificación de contrato de asesoría a la inspección fiscal.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Aprobación de una modificación de contrato para aumento de plazo de la “Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesión Etapa 2, Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos”.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Oportunidad en la dictación del acto administrativo que sanciona la modificación y errores detectados en la resolución.
• Argumentación CGR: El dictamen observa que la resolución fue dictada con retraso, ya que data del 21 de diciembre de 2018, mientras que la modificación que aprueba es de fecha 4 de junio del mismo año. La prórroga que se sanciona finalizó el 7 de diciembre de 2018.
• Jurisprudencia administrativa: Se citan los dictámenes N°s 26.834 y 30.025, ambos de 2018, que se refieren a la oportunidad en la dictación de los actos administrativos.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: Se da curso con alcances a la Resolución N° 51, de 2018.
• Criterios establecidos: El acto administrativo que sanciona la modifica...