Contraloría - Dictamen N° 534 2019

Dictamen 534 de 2019. La CGR no da curso a la resolución N° 36 de 2018 de la Dirección de Obras Hidráulicas por inconsistencias en la información sobre el contrato CO-EA-01 "Construcción embalse Ancoa". Se observan diferencias en los montos, demora injustificada en la devolución de retenciones y falta de antecedentes.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Obras Hidráulicas
• Materia: Devolución de retenciones del contrato CO-EA-01 “Construcción embalse Ancoa, provincia de Linares, Región del Maule”

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de toma de razón de la resolución Nº 36, de 2018, de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), que autoriza la devolución de retenciones del contrato CO-EA-01.
• Hechos relevantes: La Contraloría General de la República (CGR) no dio curso al instrumento debido a inconsistencias en la información proporcionada.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, artículo 169.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede la devolución de retenciones del contrato CO-EA-01, conforme al artículo 169 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
• Argumentación CGR: La CGR señala que no es posible determinar que no existan saldos pendientes en contra del contratista, ya que los montos indicados en el presupuesto final, el último estado de pago y las modificaciones difieren. Además, se observa una demora injustificada en el proceso de terminación administrativa del contrato.
• *Pri...