Contraloría - Dictamen N° 4552 2019

El Dictamen N° 4552 de 13 de febrero de 2019, de la Contraloría General de la República, no da curso a la Resolución N° 2, de 2019, de la Dirección de Obras Hidráulicas, por incluir valores proforma en el cálculo de multa por atraso y omitir antecedentes de la resolución exenta N° 2.770, de 2018.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Obras Hidráulicas
• Materia: Observaciones a la Resolución N° 2, de 2019, sobre la liquidación del contrato de "Obras de rehabilitación sistema de riego embalse Concepción, comuna de Ovalle, región de Coquimbo".

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Proceso de toma de razón de la resolución que aprueba la liquidación del contrato.
• Hechos relevantes: La CGR detecta irregularidades en el cálculo de la multa por atraso.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Correcta determinación del monto de las obras contratadas para el cálculo de la multa por atraso.
• Argumentación CGR: La Contraloría General observa que en el cálculo de la multa por atraso se incluyeron valores proforma dentro del factor "monto de las obras contratadas", sin justificación.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: La Contraloría General no da curso al instrumento.
• Criterios establecidos: Se requiere justificación para incluir valores proforma en el cálculo de la multa por atraso.

VIII. CONSIDERACIONES ESPECIALES

• Omisión de antecedentes: No se remitieron los antecedentes citados en la resolución exenta N° 2.770, de 2018, de esa repartición, que acoge parcialmente el reclamo interpuesto en contra de las ...