Contraloría - Dictamen N° 7171 2019

El Dictamen 7171 de 2019 rechaza la reconsideración del Dictamen 23960 de 2018 solicitada por Constructora FV S.A. sobre multa por atraso en obras de conservación de riberas. Se reitera que la decisión técnica sobre la recepción de obras corresponde a la comisión respectiva.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Constructora FV S.A.
• Materia: Improcedencia de reconsideración de dictamen sobre multa por atraso en entrega de obras.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración del Dictamen N° 23.960, de 2018, relativo a la multa aplicada por la Dirección de Obras Hidráulicas, Región de Arica y Parinacota, a Constructora FV S.A. por el atraso en la entrega de las obras del contrato “Conservación de Riberas de Cauces Naturales Sector Alto Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota”.
• Hechos relevantes: La recurrente insiste en que las observaciones de la comisión de recepción provisional no afectaban la eficiente explotación de la obra y solicita la reconsideración del dictamen.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede reconsiderar el Dictamen N° 23.960, de 2018, a la luz de los nuevos antecedentes presentados por la recurrente.
• Argumentación CGR: Se reitera lo señalado en el dictamen original, en cuanto a que la determinación del aspecto planteado corresponde a una decisión técnica de la comisión respectiva, basada en las circunstancias concretas existentes al momento de constituirse.

V. PRONUNCIAMIENTO

• No procede acoger la reconsideración solicitada....