Contraloría - Dictamen N° 8778 2019
Dictamen CGR sobre aprobación de convenio modificatorio y retrasos en obras públicas
Abstracto
La Contraloría no dio curso a un convenio modificatorio de estudio de ingeniería por irregularidades en el cronograma y retrasos injustificados, infringiendo principios de celeridad administrativa.
Resumen
- Dictamen de la Contraloría General (CGR) que no aprobó un instrumento que regulariza y aprueba un convenio ad-referéndum modificatorio (N° 6) del estudio de ingeniería “Reposición ruta 215-CH, sector Entrelagos – Aduana Pajaritos, Región de Los Lagos”.
- Las causales de no aprobación se fundamentan en inconsistencias detectadas en el cronograma de actividades modificado del convenio.
- Se identificó una discrepancia en el cronograma modificado respecto a las etapas 4.1.7.1 y 4.1.7.2, consignando una duración para el día 990, en contraste con el cronograma vigente que las señala para el día 900.
- Respecto a la partida 4.2.2, se observa que la cláusula tercera del acuerdo incrementa su plazo en 120 días, no obstante, el cronograma modificado refleja un aumento de 150 días.
- Se constató l...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora