Contraloría - Dictamen N° 14258 2019

Dictamen N° 14.258 de 2019. La CGR determina que la Dirección Nacional de Logística de Carabineros debe descontar, del atraso sancionado a una contratista, los días en que esta no pudo trabajar por razones de fuerza mayor, según lo estipulado en el contrato.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Constructora Alerco Limitada
• Materia: Descuento de días de atraso sancionado en contrato por razones de fuerza mayor.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de la contratista para que se deduzcan del atraso sancionado, mediante la resolución exenta N° 343, de 2017, los días en que la empresa no pudo trabajar.
• Hechos relevantes: La Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile emitió un informe técnico que no validó el corte de agua del 27 de febrero de 2017 como justificación para el atraso.

III. MARCO NORMATIVO

• Dictamen N° 21.857, de 2018: Dictamen previo relacionado con el contrato “Remodelación Laboratorio de Conservación y Restauración, y Ampliación de Baños para el Público Asistente al Museo Histórico de Carabineros”.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si corresponde descontar del atraso sancionado los días en que la contratista estuvo impedida de ejecutar trabajos por razones de fuerza mayor.
• Argumentación CGR: La CGR considera que la información proporcionada no desvirtúa lo consignado en el libro de obra, donde se indica que los días 27 de febrero y 27 de agosto de 2017 la contratista no pudo trabajar debido a un corte de agua y a actividades ofic...