Contraloría - Dictamen N° 14389 2019

El Dictamen N° 14389 de 2019 cursa con alcance la resolución N° 21 de 2019 de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, recordando la necesidad de emitir actos administrativos oportunamente, conforme a la jurisprudencia reiterada de la CGR.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Concesiones de Obras Públicas
• Materia: Observaciones al proceso de toma de razón de resolución sobre reprogramación de recursos en contrato de asesoría a inspección fiscal.

II. ANTECEDENTES

• Se cursa con alcance la resolución N° 21, de 2019, de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, que aprueba la reprogramación de recursos por aumento de plazo para el contrato de la “Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de Antofagasta”.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• La Contraloría General hace presente que el documento fue dictado con retraso, ya que data del 9 de mayo de 2019, mientras que el convenio que aprueba es de fecha 10 de octubre de 2018.
• Se indica que el acto administrativo que sanciona la reprogramación ha debido dictarse con la debida oportunidad, de modo que el control previo de juridicidad se lleve a cabo en forma eficaz y no se refiera a situaciones jurídicas consolidadas, como ocurre en este caso, dado que la prórroga sancionada finalizó el 24 de diciembre de 2018.
• Se entiende que el inicio de actividades de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas es a contar del 1 de agosto de 2018, y no como se indica en el considerando décimo sexto del ins...