Contraloría - Dictamen N° 16696 2019

El Dictamen N° 16696 de 2019, de la Contraloría General de la República, rechaza la solicitud del Servicio de Salud de Magallanes de reconsiderar el Dictamen N° 27.911 de 2018. Se reafirma que la actualización de la oferta en licitaciones no reajustables debe considerar el período hasta la total tramitación de la resolución adjudicatoria.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Servicio de Salud de Magallanes
• Materia: Improcedencia de reconsideración sobre período de actualización de oferta en licitación no reajustable.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración del dictamen N° 27.911, de 2018, que precisó el período a considerar para actualizar la oferta en la licitación del contrato “Reposición Hospital Puerto Natales”.
• Hechos relevantes: El Servicio de Salud de Magallanes solicitó que se considere como fecha de término del período a actualizar aquella en que la resolución adjudicatoria fue sometida al trámite de toma de razón, argumentando que las demoras posteriores no serían imputables a la Administración activa.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Artículo 86 y 89 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede reconsiderar el criterio establecido en el dictamen N° 27.911, de 2018, respecto al período que debe considerarse para actualizar la oferta en la licitación del contrato.
• Argumentación CGR: La CGR señala que la actualización tiene por finalidad restablecer íntegramente el equilibrio económico de las prestacion...